【精华】施工合同模板六篇
随着法律观念的深入人心，合同的法律效力与日俱增，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家收集的施工合同6篇，希望对大家有所帮助。
施工合同 篇1发包人（以下简称甲方）：
承包人（以下简称乙方）：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法行政规，在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则下，甲乙双方就外墙涂料工程施工事宜协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：中豪襄阳国际商贸城步行街E2区。
工程承包范围： 外墙真石漆及弹性拉毛涂料工程。本工程一、二层外墙为米黄色（和深灰色）真石漆，二层以上外墙为弹性涂料（拉毛，颜色为深灰色和米黄色），具体部位颜色请严格按设计图纸施工。 承包方式： 本工程按包工、包料、（不含水电费、税费）的承包方式进行施工。
二、工程量和造价
本工程外墙真石漆品牌采用广东铨胜，承包的综合单价为46元/㎡。外墙涂料品牌采用广东铨胜，承包的综合单价为36元/㎡。外墙腻子两遍价格：12元。
工程量按设计施工图纸要求和建设单位工程联系单要求据实计算。
三、合同工期
工期50天，若中间工程量增加，乙方需按增加人工材料、机械，工期、价格均不变。工程不能按合同期竣工，乙方承担违约责任。
四、质量及验收约定
1、乙方必须是有资质的施工队伍，施工前想甲方提供相应的资质及上报施工方案。并先按照建设单位要求做好样板，经建设单位、监理单位和甲方确认以后样板为标准施工，每道工序完成后请甲方与监理验收方可进入下道工序。施工质量。颜色必须与样板一直。施工质量标准必须按照现行规范及施工方案要求施工，厚度减少或工序减少按减少的数量核减工程早教，并处以罚款。
2、外墙真石漆施工工序为：
①基层处理。
②刮两遍外墙腻子。
③打磨。
④封底漆。
⑤两遍真石漆喷涂。
⑥一道罩面漆。
3、外墙拉毛涂料施工工序：
①基层处理。
②刮两遍外墙腻子。
③打磨。
④封底漆。
⑤涂刷拉毛漆两遍。
4、外墙总体效果以设计施工图纸和建设单位确认的样板及文件资料为准。乙方必须严格按照施工图纸。施工规范、质量验评标准进行施工，如果由于质量问题，建设单位或建监理单位发出的罚单由乙方全部承担。进入现场的原料必须是合格产品且必须与甲方指定的样板一致。乙方采购使用的材料其质量应符合国家相关材料质量标准且有合格证及检验报告，报监理单位批审合格后方可使用。涂层和砂浆层的结合无空鼓起泡现象；表面无裂缝。不透底、浮点均匀；表面必须平整、整洁、颜色均匀，无明显接搓，无灰尘、油渍、阴阳角平直方正，清晰美观；分隔缝宽度、深度均匀、平滑光滑、棱角整齐、横平竖直。
五、安全管理
进入施工现场所有人员，必须严格遵守建设单位及甲方对该项目施工的一切规章制度及国家有关安全法规，牢固树立安全生产人人有责的意识，提高自我防护能力。乙方在施工前及施工中要不间断对施工人员进行安全教育，指导工人应注意的安全事项，如发生安全事故，一切由乙方自行负责，建设单位、监理单位和甲方有权监督乙方现场的施工安全，现场施工工人发现不安全因素应及时报告并由管理人员采取措施处理。进入现场必须正确佩戴安全帽，在外墙吊篮安装前上报吊篮的合格证及检测报告，安装后必须报安全员及监理验收，合格后方可使用。施工时的安全保险绳必须单独的系在牢固的部位，安全带系在安全绳上，上人必须从地面进入吊篮中，严禁从楼上窗户爬到外吊篮上。施工中如果由于你班组安全问题，建设单位或监理单位发出的罚单由乙方全部承担。另，严禁打架斗殴，否则双方各罚款5000元。
六、工程质保
1、本合同工程质保期为_壹_年，自工程验收合格交付甲方之日起计。质保期内，凡因产品和施工照成的质量事故和质量缺陷由乙方负责无偿保修和承担甲方及客户的一切损失损害赔偿责任，工程保修条件、范围等按甲方确认的质保书和国家有关规定执行。
2、质保期内，如腻子层或涂料层出现开裂、起皮、脱皮、变色、泛碱，流坠等质量问题，乙方应按甲方要求负责返修直至再次验收合格，如属于大面积返修（累计2m2以上），再次验收合格后工程质量期重新计算（即返修合格后再保修壹年）。
3、质保期内，工程发生质量问题，乙方应在接到甲方或用户通知后24小时之内到现场进行免费维修，否则甲方有权扣收质保金，并自行维修处理，相关的费用由乙方承担。
七、付款方式：
本工程付款方式按照：
①、按拉毛漆施工完毕一栋付一栋工程款的70%。
②、真石漆施工完毕付真石漆工程价款的70%。
③、工程验收后再付总工程款的25%。
④、余款在质保期后一次性付清。
八、乙方必须保证不拖欠工人工资，如果有工人到劳动部门投诉，将对处以2万元的罚款，如果造成严重后果，我公司将保留通过法律途径起诉乙方此时造成我公司名誉与经济损失的权利。
九、本合同签订后，未经甲方同意，乙方不得转包工程。否则，乙方向甲方支付转包违约金人民币叁拾万整（￥300.000.00），并赔偿由此给甲方造成的损失。
十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。
甲方： 日期：
乙方： 日期：
施工合同 篇2合 同 书
委托方（甲方）：
承建方（乙方）：
经双方协商，订立合同如下：
一．服务内容
甲方同意乙方来承建甲方的网络工程，在承建过程中，乙方会按照甲方的要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试，甲方承担配合乙方进行安装和调试的各项工作。
经双方协商，乙方的施工开始日期为____年____月____日，交工日期为____年____月____日。
网络工程项目明细：
甲方局域网布线由第三方承包商承建，乙方负责布线完成之后的机房网络设备安装及调试工作。
在第三方承包商布线及测试完成的前提下，乙方负责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作。
线路故障引起的网络问题由布线承包商解决，不在我公司责任范围，设备故障问题在我公司责任范围内，由我公司解决。
二．质量保证及保修
甲方承担线路调试所需的施工费及设备购置费（网线，交换机，路由器）。
乙方对其销售的产品提供 年质保（交换机），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自 ……此处隐藏4575个字……验费用由承包人负担。
6.4 随时检查
发包人和监理人代表在一切合理的时间内均应能进入施工现场以及半成品的制造、加工或制配的所有车间和场所，承包人应为他们进入上述场所提供一切便利和协助。
6.5 具有合格证书的材料和设备，发包人和监理人如有异议要求检验时，可以重新检验。检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的一方承担；如属不合格产品，检验费用由供货一方承担。
七、双方责任
7.1 发包人责任：
7.1.1开工前7天内，组织承包人、设计人及监理人进行图纸会审和设计交底。
7.1.2提供施工场地、临时设施场地及水电驳接点（水电驳接费用及水电费用由承包人承担），施工通道范围现场确定。
7.1.3按合同约定向承包人支付工程价款。
7.1.4负责洽商、变更的审核、确认工作。
7.2 承包人责任：
7.2.1承包人承诺并保证：承包人系在中国正式成立和登记的法人，有依其章程规定、在其企业法人营业执照规定的经营范围内经营且对合同项下约定的服务内容具有相应资质条件。
7.2.2承包人必须与总承包人配合，保证总承包人工程整体工期目标的实现,服从总包单位合理的整体进度计划，未经发包人书面同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。工程分包不能解除承包人任何责任与义务。
7.2.3负责做好施工场地已有建筑物、构筑物和其它设施设备保护工作，因承包人原因造成损坏的，承包人应自费负责修复至原始状态并承担因此造成的损失。
7.2.4根据施工图、设计说明及行业规范要求编制施工组织设计，进行按时保质施工。
7.2.5所有进场的灯具材料及灯具应提供出厂合格证和质量检验报告单，经发包人和监理人检验确认后才可用于工程中。
7.2.6遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护等的管理规定，按规定办理相关手续，自觉服从发包人、总承包人和监理人现场代表的统一管理和协调。
7.2.7负责在工程施工、竣工及保修期的整个过程中施工现场全部人员安全，承包人应为其现场施工人员办理保险手续。发包人不承担承包人或其分包单位雇用人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。
施工合同 篇6发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条承包工程范围
一、工程名称：盐亭·恒都商业广场
二、工程地点：四川省绵阳市盐亭县云溪镇石岭村三、工作内容：乙方承揽图纸(1#A、1#B、3#A、3#B、15#、11#楼)范围内所有通风管道设备制作安装，支撑吊架制作安装以及通风设备(包括风口、风阀、防火阀、消音器、出风口、风机等设备安装，报验，检测，资料，至验收合格)，甲方提出的设计变更及追加工作内容均在承包范围内。
第二条承包方式
一、乙方承包范围：通风工程所有人工、材料、机械、运输、水电费、安全技术措施、安全文明施工、税收、施工人员的劳动保护及意外保险、至验收合格并出具合格证、等全部内容。
二、乙方负责详图转化，经甲方认可后方可施工。
第三条合同价款
一、本工程按照综合优惠报价的总价计算，工程款总价为元总价包干
二、乙方必须根据甲方要求进行工程的调试配合工作，费用包括在综合单价中。
第四条工程期限
一、本工程合同工期为日历天，即从年月日开工年月日完工。
二、如甲方调整，必须严格执行调整计划
第五条工程质量
一、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。
二、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：
1、隐蔽工程必须经现场监理检查、验收合格后，方可进行下一道工序。
2、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表和现场监理。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案，重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究，并经设计建设单位签证同意后实施。
3、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修两年，保修时间自通过竣工验收之日算起，在包修期内因乙方施工质量问题，所涉及到的费用均由乙方承担。
4、乙方所有施工项目必须保证通过消防验收，如果通不过消防验收责任由乙方承担。
第六条工程价款的支付与结算
一、进度款支付
1、乙方安装完成经监理甲方初步验收后，支付总工程款的60%。
2、竣工验收合格后付到总款的95%。
3、其余5%作质保金(质保金为两年)。
二、支付方式：银行转账或现金
三、所有进度付款在甲方收到总包方进度款15个工作日内支付。
四、乙方办理进度款支付手续时，必须提交本工程人工工资清册，甲方有权监督乙方工资发放。
第七条工程验收
一、竣工工程验收参照GBJ242-82(采暖与卫生工程施工及验收规范)、GB50243-20xx(通风与空调工程施工及验收规范)，GB50243-20xx(通风与空调工程质量检验评定标准)及施工图纸和施工技术文件为依据。
二、工程施工中必须具有隐蔽验收签证。工程竣工质量检验合格后，甲方须及时办理验收签证手续。
三、工程完工后，乙方用书面形式办理相关手续交给甲方，作现场实物验收。
第八条文明施工与安全
一、乙方无条件服从甲方现场施工安全及文明施工管理，并配备专职安全员。
二、乙方应按甲方要求穿戴统一工作服、安全帽和劳保鞋。
三、乙方应为现场施工人员购买意外保险，工伤事故由乙方自行承担损失。
第九条违约责任
本合同双方应各自履行。如有违约按总价5%作违约金。因乙方自身原因导致不能满足工程要求，甲方有权自行安排施工力量，所发生的成本从乙方工程款中扣除。
第十条纠纷解决办法
任何一方违反合同规定，双方协商不成，可向经济合同仲裁机关申请仲裁或向当地人民法院起诉。
第十一条附则
一、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。
二、本合同签订后，甲、乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
三、补充合同和本合同享有同等的法律效力。
甲方(盖章)：乙方(签章)：
法定代表人(签章)：法定代表人(签章)：
委托代表人(签章)：委托代表人(签章)：
单位地址：单位地址：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
电话：电话：
签约日期：年月日
