精选工程合同模板9篇
随着法律观念的日渐普及,人们运用到合同的场合不断增多,签订合同也是最有效的法律依据之一。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编为大家收集的工程合同9篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
工程合同 篇1甲方:南京市消防工程有限公司四川分公司
联系人:联系电话:
乙方:
联系人:联系电话:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防条例实施细则》及其它有关法律、法规的规定,在平等、互利、自愿的基础上,经甲、乙双方友好协商决定,将甲方位于羊西丰德中心801-803室消防改造人工及其设备安装调试验收,委托乙方。协议内容如下:
第一条:工程概况
1. 2. 3. 工程内容和范围:
甲方委托乙方进行羊西丰德中心801-803室消防改造人工及其设备安装调试验收(详见清单表)
工程造价:37110元大写:叁万柒仟壹佰壹拾元。
施工工期:积极配合工程整体进度,以实际施工日期为准。
第二条:工程价款的支付与结算
本协议签署后,乙方撤除及安装完成工程量的95%(DN25喷头二次安装需装修吊顶矫正后进行),甲方支付人工费用人民币:35254.5元;设备安装完成后系统调试前支付剩余全部款项人民币:1855.5.元
第三条:工程保修
1. 乙方仅对本协议第一条第三项所列之工程范围内各项工程,向甲方负保修责任。
2. 保修期限自调试完成后次日起壹年整。
第四条:争议解决
发生争议时,双方应积极协商,协商解决不成时应向当地人民法院提起诉讼。
第五条:协议期限
本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
第六条:本协议一式两份,甲乙双方各执一份,均具同等法律效力。
甲方:(公章)乙方:(公章) 法定代表人:
委托代理人:
日期:
法定代表人: 委托代理人: 日期:
工程合同 篇2摘要:本文论述了建设工程施工合同中对工程造价有重要影响的内容和要点,对不同的计价方式进行分析,并就工程合同的订立提出一些认识。
关键词:施工合同;计量;计价;工程造价
一、建设工程施工合同对工程造价的影响和意义
建设工程施工合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同,是一种双务、有偿合同,当事人双方在合同中都有各自的权利、义务、在享有权利的同时必须履行义务。合同应当采用书面形式订立。施工合同贯穿了工程建设的整个领域,为工程造价确定与控制提供依据。工程建设活动的结果,在实物形态上表现为建筑物,在经济活动中表现为工程造价。相对实物形态的建筑物而言,工程造价是无形的,其结果的确定和控制较为抽象,难度大。要合理确定的有效控制工程造价,就必须严格依据合同的约定。所有工程计量和计价的方法、依据以及其要求、处理的程序都应在合同中明确。
二、影响工程造价的合同核心要素,计量计价方式取选分析
建设工程中签定施工合同的最核心问题是合同价款的确定,对工程造价起决定性作用。签约合同价因采用不同的计价方法,会产生重大的价款差额。目前,合同计价方法主要有:总价合同、单价合同、成本加酬金合同。建筑工程施工合同采用何种计价方式取决于工程性质和实际情况,为能说明问题,对这三种计价方式的特点和应用,下面作几点浅薄分析。
总价合同一般指固定总价合同,由于易于进行工程造价的管理和控制,易于支付工程款和办理竣工结算的特点,受到发包人的青睐,特别是外资企业主更是普遍采用这类合同,但由于量与价的风险主要主要由承包人承担,往往易引起众多纠纷。因此,此类合同计价方法适用于工程量不大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大、设计图纸准确、详细的项目。
单价合同通常指固定单价合同,亦称工程量清单合同,是目前最主要的一种计价方法,单价合同适用的范围较为广泛,其风险分配较为合理,并且能够鼓励承包人通过提高工效、管理水平等手段从节约成本中提高利润。单价合同的关键在于双方对单价和工程的计算和确认,其一般原则是“量变价不变”。自20xx年7月1日《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-20xx实施后明确规定:“使用国有资金投资或国有资金投资为主的建设工程发承包,必须采用工程量清单计价。”故目前国有资金投资的工程项目在招标时一般都按工程量清单计价,但有些招标人仍喜欢用总价合同的模式,又碍于不能违反工程清单计价方式,于是在招标文件附带的施工合同上埋下伏笔,企图转移发包人的风险和责任。笔者曾洽谈过一工程施工合同,在该工程招标文件的正文已明确工程按工程量清单计价的方式,一切看起来很正常。但在招标文件的附件合同中关于工程量和工程量偏差条款却另作约定,具体描述是这样的:“承包人在招标疑问收集期间未对工程量。
工程合同 篇3甲方:
乙方:
乙方承接的 工程项目(以下简称工程项目),共 幢,总建筑面积 ㎡,工程总造价 万元,甲乙双方同意该工程项目合作营建,并订立如下条款:
一、该工程项目由乙方自主组织施工,实行独立核算,自负盈亏,工程施工中所需的资金、材料、劳动力等由乙方出资和筹备,以及负责组织,实现的税后利润归乙方所有,工程出现亏损由乙方承担,与甲方无关。
二、该工程项目应缴交有关部门的各项规费和应需缴纳的所有税金(包括营业税和企业所得税)由乙方负责缴清;工程施工所发生的有关债权债务均由乙方负责追讨或清偿,工人工资由乙方负责支付,不得拖欠工人工资。所有税费乙方在工程竣工前要缴清,否则,甲方不办理竣工验收手续,其相关责任由乙方负责。
三、乙方要按照项目经理负责制组织施工管理架构,配备足够的工程技术人员和质量员、安全员,由 任项目负责人,负责工程全过程的施工管理并达到建设单位的工期要求和工程质量标准。要求工程项目程 不达标,不达标部分,则处以每平方米建筑面积 罚款。安全生产和文明施工达到中山市建设局下达的优良率指标。乙方必须执行国家有关安全生产法规,确保施工安全,并承担由于安全事故所造成的一切损失和责任。
四、工程款划入甲方帐户,甲方扣除管理费和税金后三天内,余额划给乙方,该工程由甲方负责造帐,乙方提供帐户及分包工程缴税发票。
五、乙方必须执行国家制定的楼宇保修有关规定,负责工程项目竣工验收后保修责任。
六、甲方责任:
1、负责提供报建资料对该工程项目进行施工报建。
2、实行对工程项目的技术指导、监督和咨询,甲方负责工地监管代表为 。
3、对施工项目工程质量、安全施工、文明施工实行监督。
4、对 ……此处隐藏3479个字……织工程竣工验收,并按合同规定及时支付工程进度款及尾款。若甲方的款项支付不及时,工期顺延。
(3)甲方及其委托代理人(代建、监理单位,下同)可对乙方提交的材料、样品、成品有审核确认的责任。
(4)甲方对乙方的制作安装过程进行质量监督。
(5)甲方通知后乙方方可进入工地安装,然后分项验收。
(6)门窗进入工地由甲方负责验收合格后,由甲方协助乙方保护、看管。
2、乙方的权利和义务
(1)乙方应服从甲方、甲方委托代理人及总包单位的现场管理,并签订施工配合协议和安全施工责任协议。乙方制订的施工计划及方案应尽可能减少对其它施工单位的影响,确保安全。
(2)施工中未经甲方及代理人、监理、总包同意,不得随意拆改原建筑物结构及各种管线。
(3)乙方负责施工组织设计(或施工方案)和进度计划的制定,并在正式进场前提交监理、甲方予以确认。
(4)乙方应提供竣工验收技术资料,参加竣工验收。
(5)由于产品本身的质量(按正常的工序按装生产)造成在约定期限内发生铝合金氧化、变形、窗扇脱落、门窗渗水等由乙方负责。
(6)发生重大伤亡及其他安全事故,乙方承担一切责任。
3、合同生效后,如无正当理由,违约方应向对方支付铝合金窗总价10%的违约金。
第四条 合同工期
乙方备货期 日,加工安装期自 年 月 日起至 年 月 日止,合同工期总天数 天,(因受风、雨、停电等不可抗拒因素影响工期顺延)
第五条 门窗质量要求
1、产品质量应符合《GB11793.1--89》B2标准;安装符合《JGJ103---96》规定。乙方应保证门窗在设计、制造、检查、验收、使用、包装、运输、安装等过程中应符合或高于现行国家标准,具体要求见附件。
2、若所供铝合金门窗在使用前或使用中发生质量问题,乙方应在收到甲方通知后按乙方承诺的内容(无承诺时间则按照收到通知起48小时内)维修和更换。
3、乙方在施工前必须现场复核窗洞口尺寸,铝合金窗加工大样图纸必须经过甲方确认,并书面提出乙方配合要求,按双方确认的设计图纸进行定位、尺寸大小选型及标高要求施工,所有材料必须经过甲方及监理再次确认后,方可进场施工。
4、乙方在发货、安装之前,应对所供铝合金窗的内在和外观质量、规格进行准确、全面的检验,并出具检验证、合格证书。
5、铝合金窗全部安装完毕经甲方验收后,由质检站、监理单位和施工单位协同验收,并办理竣工手续。
6、乙方在质量保修期(一年)内,按照有关法律、法规和双方约定,承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。在合同规定的质量保修期内,甲方如发现铝合金窗的质量或规格与合同规定不符,或有缺陷(包括潜在的缺陷),乙方应进行修理或更换,甲方有权申请本地质检部门检验,并可根据检验结果向乙方提出索赔。
第六条 其他事项
1、合同的变更、解除及争议解决方式除合同另有规定外,本合同的任何变更、解除(不可抗力除外)应由双方同意,并签订书面协议后生效。如发生争议,应由双方协商解决,协商不成,提交临沂仲裁委员会仲裁。
2、合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章(或合同专用章)后生效。
3、合同在执行过程中出现的未尽事宜,双方在不违背本合同和招标文件的原则下,协商解决,协商结果以“纪要”形式双方盖章记录在案,作为本合同的附件,与本合同具有同等效力。
4、本合同一式四份,双方各执两份,附件同样有效,未尽事宜可进行补充。
5、附件:(1)招投标说明 (2)报价明细表
甲方(公章): 乙方(公章):
法人代表: 法人代表:
委托代理人: 委托代理人:
工程合同 篇8建设单位(甲方):_________
施工单位(乙方):_________
根据_________市建委有关规定,甲方将武汉首期绿化工程委托给乙方施工,根据该工程具体情况,经双方协商签订本合同。
一、工程名称:_________。
二、施工地点及范围:
本工程位于_________,绿地总面积为_________平方米。
三、工程内容
1.乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工,甲方按图验收;
2.绿地深翻_________厘米,加工_________厘米(包括土地平整、造地形等);
3.工程竣工后,乙方必须养护一年(落叶树今冬明春种植,按具体树种种植起算);
4.施工过程中,由于甲方原因需要返工的,则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的,均由乙方按合同规格要求补植;
5.种植质量应根据_________市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设,要求平整度高,整体性强,自然泛水,铺设间隙不得超过一指宽。
四、工程造价:
工程总造价为人民币_________元整,一次性包干。
五、付款方式
1.第一次付款,在合同签订生效后,甲方支付总造价的50%;
2.第二次付款,在草皮铺设过半后,甲方支付总造价的25%;
3.第三次付款,在工程验收后,甲方支付总造价的20%;
4.余款待一年养护期满、合格后一次性付清。
六、施工期限:
本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。
七、甲方委托_________,乙方指派_________负责施工现场的管理协调工。
八、其他约定
_________。
九、本合同一式_________份,甲乙双方各执_________份,图纸预算各_________份。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点:_________ 签订地点:_________
工程合同 篇9工程名称:
竣工日期:
验收组织单位(章)______________
安徽省建设厅印制
房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表
注:本表由建设单位填写
单位(子单位)工程式质量竣工验收记录定,建设单位填写。
工程竣工验收意见
计、施工、监理等方面的简单评价;工程质量等级(要说明各分部工程质量等级及验收标准);难以弥补的质量缺陷记录(不得影响安全使用)。
验收组成员名单