【精选】工程合同模板5篇
随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,合同的法律效力与日俱增,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。知道吗,写合同可是有方法的哦,下面是小编收集整理的工程合同5篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。
工程合同 篇1出租方(甲方):
承租方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》,为明确双方的权利和义务,在平等互利相互信任的基础上,经双方协商一致签订本合同,双方必须恪守:
第一条、 租赁机械的品名数量、产地、型号。
甲方出租 工程机械 台,出厂日期为 , 出厂编号为 ,机械附件有 。
第二条、质量和用途:此机械质量符合国家工程机械技术标准,用途仅限于所签合同标段 工程 标段 的工程建设。
第三条、机械的价值:此机械经双方共同认定,价值为 万元/台。
第四条、甲方的责任和义务:甲方按合同规定收取租金,配合乙方顺利进行工作,甲方司机及工作人员听从乙方指挥调配,甲方应保证机械的状态完好性,工作质量稳定性、出工及时性,做到勤保养、勤检查,发现问题及早解决。
第五条、租赁期限:租赁期 月,甲方于 年 月 日在 将机械交付给乙方使用。租期从合同签订之后(机械装运之日起计算),乙方于 年 月 日在 将机械返还给甲方,如继续使用,乙方应续订合同。
第六条、租金和租期的缴纳期限:租金为每月 (税金由乙方交纳)按月支付,先付款后拉走。乙方应预先在合同到期5天前支付下月租金。
第七条、托运机器费用:从甲方机器存放地托运至乙方工地的费用由乙方承担,从乙方工地托运至甲方存放地的费用根据工期的长短,运输距离的远近双方协商,工期超过 个月,由 方承担,如工期低于 个月,由 方承担且乙方应先将回程费交予甲方,由甲方开具收款收据,于第 月租金内扣除,冲抵当月租金。
第八条、机械工作日计算:
1、甲方应保证机械每月不限时使用,如因乙方原因或雨、雪等气候因素以及社会干扰等造成的误工,视为甲方正常提供工作日,租金应正常交付。
2、如乙方需要加大工作量,由甲方另派一名司机,乙方负担工资。
3、如合同期满,仍需加几天,应按每天可开工。
第九条、机械的操作使用:甲方指派 名司机/台,共 名司机负责机械的技术操作和行车安全,司机工资由 方承担(金额 元/人),乙方免费为司机提供食宿。施工期间乙方应保证安全合理使用机械。不得以任何借口让机械做出超过本机械工作范围以外的工作(以本机械操作规则为准),否则出租方司机有权拒绝施工。如果出现甲方司机精神不佳,乙方应停止司机工作并通知出租方领导解决,否则,由此造成的一切损失均由乙方承担。
第十条、机械的维修保养:
1、甲方负责机械的维修保养,每月维修时间为三天,维修期间乙方应提供方便,全力配合。加班期间,机械出现故障,维修时间不在当月规定的维修时间内。
2、出租期间机械所需的燃油费用由乙方承担,辅助油料等双方协定由方承担。
3、所租机械的小维修费用在元以内,由甲方承担。
第十一条、机械及司机的安全、保管责任:在合同执行期间,乙方应负责机械及司机工作人员的财产、人身安全保卫工作,如机械及配件被盗,司机在工地被打等受到人身伤害,由乙方负责赔偿并做好善后工作。甲方保留提出上诉的权利。(机械进如施工现场后,乙方必须填写工地通知单交甲方收讫)
第十二条、甲方与乙方的变更:租赁期间,甲方如将机械所有权转移给第三者,不必征地乙方的同意,但应告知所有权的转移情况。第三者享受甲方的权利并承担甲方的义务。
第十三条、机械的转租抵押:乙方不得将所租机械恶意抵押卖给任何第三方,否则甲方有权收回机械,将机械转让给第三方使用的,必须提前征得甲方书面同意,合同继续有效。第三方造成机械损失或者丢失的,乙方仍应承担全部责任赔偿全部损失。
第十四条、违约责任:
1、乙方未按合同规定支付租金,并逾期三日仍未交纳,甲方有权解除合同,收回机械。
2、机械在规定的维修期间,甲方不承担乙方的任何任何费用或责任,由于甲方原因维修时间超过三天(72小时),甲方机械应补给乙方使用超过的天数。如果机械维修不好,乙方有权退回机械,甲方退回所剩租金。
3、出租期间,由于乙方指挥不当,现场清理不力,给机械和其他人员造成伤害或经济损失由乙方赔偿一切损失。
4、如果甲方司机工作时不听指挥,乙方有权要求改换司机。
第十五条、合同的担保:如需担保,双方另行签订担保合同作为本合同的附件。
第十六条、合同的续订:本合同期满五日内,双方如愿意延长租赁期限,应重新签订租赁合同,并交纳租金。
第十七条、争议的解决方式:本合同在履行中发生争议,双方应协商解决;如协商不成时,任何一方均可向出租方所在地法院提议诉讼。
第十八条、特殊条款:本合同未尽事宜,经双方协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。
第十九条、附则:本合同经双方签字、盖章之日起生效,任何一方不得擅自修改或解除;本合同正本一式两份,出租方、承租方各执一份,具有同等法律效应。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同 篇2为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-20xx-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:
一、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书
《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项, ……此处隐藏2446个字……竣工,否则每超期一天按1000元/天支付违约金。
八、合同生效
合同订立时间: 年 月 日
合同订立地点:
本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人: (公章)
法定代表人:
委托代理人:
联系电话:
承包人: (公章)
法定代表人:
委托代理人:
联系电话:
工程合同 篇5甲方(需方):
乙方(供方):
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定,甲乙双方本着平等自愿、互利互惠的原则,就甲方XXXXXX公司向乙方采购()一事,经双方友好协商达成如下合同条款:
第一条产品设备型号、数量及价格:
1、1合同总价格:本合同设备及相关技术服务总价格为人民币大写佰元整以上总价格已包含设备到达甲方指定交货地点的运输费、现场安装费、技术培训费、保修期内维修和技术服务费等。
第二条付款方式:
2、1货款支付:本合同签订后,甲方需给乙方支付设备款总额的50%为定金,乙方在本合同约定的时间内将设备送到甲方指定收货地点并安装调试成功,甲方于3个工作日内付清剩余货款的50%
第三条设备交货:
3、1交货日期:合同签订后,乙方开始备货,应在()年()月()日前送至甲方指定收货地点。
3、2交货地点:XXXXXXXXXXXX。
3、3如因甲方对本项目工程设计进行变更需对设备规格型号进行调整,则甲方应在发货前的3个工作日向乙方提出设备变更书面请求,乙方接到请求后应对设备进行相应调整,价格多退少补事后结算。
第四条包装运输:
4、1包装:设备包装为原生产厂家的包装,凡由于乙方对货物包装不善致使货物遭到损坏或丢失时均由乙方承担全部责任。
4、2运输方式:由乙方承担运输发货,到达甲方指定地点的全部运输费用由乙方承担。
第五条设备初验:
5、1设备到达甲方指定的安装场所后,由甲乙双方指定代表对本合同设备进行验收(设备的规格型号、附件、原产地证明、产品质量合格证书、外包装等),验收合格后由双方出具《设备到货确认单》。
5、2乙方保证甲方所购监控设备产品系优质合格、全新的商品,设备和材料的选型均符合国家《设备产品技术规范》的要求。且与生产厂家产品所描述的技术性能指标相一致,无任何质量问题。如果在开箱检验中发现货物有损坏、缺陷或与合同规定不符,甲方有权要求乙方进行更换、补充或退货,乙方应立即办理。
第六条设备产品质量标准:
本合同交付的设备产品必须同时满足以下标准:
6、1中国政府及相关部门的相应产业标准;
6、2通过国家或行业相关的产品测试;
6、3生产厂家对本合同设备产品技术性能描述。
第七条安装、调试和技术培训:
7、1设备安装:本合同设备产品的安装工作由乙方承担。在安装工作开始前,甲方应对乙方参与本项目安装的工作人员详细介绍设备产品的安装要求,在安装期间应经常进行沟通指导。
7、2系统调试:本合同设备的调试工作由乙方承担,在安装完成后进行设备调试时,由乙方全权负责设备调试工作。如果乙方提供的设备产品存在技术缺陷或由于乙方技术人员的安装错误和提供的技术资料、图纸和说明书等错误造成设备损坏,乙方应无条件承担相关责任赔偿并及时补充设备。
7、3技术培训:甲方代表和设备管理人员的技术培训由乙方承担,由乙方现场培训,具体内容和方式由双方指定人员商定,以甲方代表和设备管理人员能熟练操作并能处理简单的技术故障为培训目标。
第八条售后服务:
8、1售后服务期限:从乙方发货之日起整机免费保修壹年。在保修期内乙方免费上门维修及更换。
8、2售后服务响应时间:服务响应时间为48小时。如乙方不能在48小时内解决出现的问题与设备系统故障,一个星期内必须提供备用替换,如果乙方维修不及时,甲方有权自行处理,所涉及的维修费用由乙方双倍承担。
8、3在用户使用中,如果发现乙方所供的设备性能和质量与合同规定要求不相符,乙方应负责更换相应的设备产品并运送至使用单位现场,所有费用(包括但不限于运输费)由乙方承担。当发生部件损坏返修的情况时,该部件的保修期将重新计算。
8、4乙方对系统提供终身技术支持和维护,保修期满后,乙方保证对发生故障的零件按照优惠价格进行修理。
8、5即使在保修期内,属于下列情况者均不属于保修范围:
1)用户因使用、维修、保管不当而引致的故障和损坏者;
2)用户自行拆装,更改或修理机内任何部分而造成的故障及一切人为损坏者;
3)因天灾人祸,如雷击、火灾、风灾、水害、或非正常电压等人力不可抗拒之灾害引致故障和损坏者。
第九条违约责任:
9、1乙方应在合同签订后按照合同规定时间把设备产品运抵到甲方指定地点。
9、2任何一方因不可抗力因素(如:战争、罢工、地震、水灾、火灾、暴风雪)造成甲乙双方不能按本合同条款履行义务时,可以免除甲乙双方的责任,但无法实施合同义务方应承担举证责任,同时本合同能够履行的部分条款应继续履行。
9、3本合同签订后双方必须全面履行。如因故需要变更或解除,需经双方协商一致另立协议。本合同未尽事宜,经双方商议后可以签订补偿协议。
9、4合同转让:未经双方协商一致,任何一方均不得将本合同项下的权利、义务转让与任何第三人;否则合同转让无效,同时还应承担保密责任。
第十条保密责任:
10、1本合同项下所涉及的各项技术信息和商业信息都属于保密信息,双方都负有严格的保密义务,应采取相应的保密措施。
10、2甲乙双方应对所签订合同中的产品价格、产品品种等敏感条款承担保密责任,双方均不得将对方信息透露给第三方,否则,视为违反保密义务,承担保密责任。
10、3保密期限:本条款的效力至本协议约定的全部保密内容成为社会公众所知悉的信息后终止。
第十一条合同争议的解决方式:
11、1本合同履行中如产生争议时,双方应友好协商解决,如果协商不成时双方同意由合同履行地的仲裁委员会实施仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。
第十二条其他事宜:
12、1本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,经双方授权代表签字并加盖公章后生效,。
12、2本合同其有效直至双方已完全履行合同项下的所有义务且双方之间的所有付款和索赔已结清为止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日